Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria número 10, de 3 de noviembre de 2.021, se ha aprobado la convocatoria y normativa reguladora del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios 2.021. Dicho plan va dirigido a todos los municipios de la provincia de Jaén.

El plazo de presentación de solicitudes de participación y demás documentación requerida será de 20 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el B.O.P.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán penalizadas con una descertificación por importe igual al 5 % de su asignación, aplicándose esta en el Acuerdo de aprobación del Plan.

Para los supuestos de Servicios Municipales, el gasto admisible será el realizado desde el 1 de enero de 2.021 hasta el 31 de julio de 2.022.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES TERMINA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2.021

Acuerdo de Pleno sobre la convocatoria del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios 2021

Acceso al documento en una ventana nueva 420 KB

Dictamen num. 6 de Pleno sobre la Propuesta de ratificación de la Aprobación del primer Acuerdo de ejecución del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios 2021.

(Acceso al documento en una ventana nueva 1,77 MB)

Acuerdo de Pleno sobre la Segunda aprobación del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios de 2021

(Acceso al documento en una ventana nueva)

Resolución sobre ampliación de plazos de ejecución y justificación del Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios de 2021.

(Acceso al documento en una ventana nueva)

MODELOS

 ANEXO I Solicitud de incorporación al Plan Extraordinario de Apoyo a Municipios 2.021

(Acceso al documento en una ventana nueva 164 KB)

ANEXO II Memoria descriptiva de la obra 

(Acceso al documento en una ventana nueva 132 KB)

ANEXO III  Memoria descriptiva y valorada del servicio municipal

(Acceso al documento en una ventana nueva 104 KB)

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA LAS OBRAS:

PARA OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA:

 * Modelo 5 A, Certificado de recepción para obra contratada.

(Acceso al documento en una ventana nueva 37,7 KB)

 * Modelo  7 A, Certificado de gastos realizados y pagados.

(Acceso al documento en una ventana nueva 127 KB)

 * Modelo 8 A, Certificado de obra ejecutada por contrato administrativo de obra.

(Acceso al documento en una ventana nueva 129 KB)

 * Acta de recepción de obra.

(Acceso al documento en una ventana nueva 136 KB)

PARA OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN:

 * Modelo 6 A, Certificado de liquidación de obra ejecutada directamente por la propia Administracion.

(Acceso al documento en una ventana nueva 39,15 KB)

 * Modelo 7 B, Certificado de gastos realizados y pagados.

(Acceso al documento en una ventana nueva 132 KB)

 * Modelo 8 B, Certificado de obra ejecutada por administración.

(Acceso al documento en una ventana nueva 128 KB)

 * Acta de reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por administración.

(Acceso al documento en una ventana nueva 115 KB)

 MODELOS DE JUSTIFICACIÓN PARA LOS SERVICIOS

 * Modelo 9 A, Certificado de adecuación a la ley de contratos del sector público.

(Acceso al documento en una ventana nueva 36 KB)

 * Modelo 10 A, Certificado de gastos.

(Acceso al documento en una ventana nueva 36,5 KB)